28 oktober 2024
Stroomaansluitingen bouwproject niet gerealiseerd
Power Connections for Construction Projects Not Delivered
Stel, u bent aannemer en realiseert een nieuwbouwproject. U weet dat het aanvragen van een aansluiting lang duurt. Een jaar voordat u de woningen oplevert, vraagt u reeds de aansluitingen aan.
Een jaar later zijn de aansluitingen nog steeds niet gerealiseerd. Dat valt de netbeheerder aan te rekenen! Zij is namelijk monopolist en een aannemer heeft geen mogelijkheid een andere netbeheerder in te schakelen volgens het Gerechtshof Den Haag 14 mei 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:773.
Daarom dient een netbeheerder zich in te spannen de aansluitingen zo spoedig mogelijk te realiseren (ook als er sprake is van congestie in dat gebied). Ook moet een netbeheerder rekening houden met het feit dat de aannemer al een jaar geleden de aanvragen indiende voor de aansluitingen.
Wanneer u ook tegen deze problemen aanloopt, kan het zinvol zijn om al in een vroegtijdig stadium te (laten) beoordelen wat uw rechten op schadevergoeding zijn. Hierbij kunt u overwegen de netbeheerder aansprakelijk te stellen. Dit kan in dat geval individueel maar vaak beter via een massaclaim met andere gedupeerden.
Imagine you are a contractor overseeing a new construction project. You are well aware that requesting utility connections can take a long time. To avoid delays, you apply for the necessary connections a full year before the project is scheduled for completion.
Yet, a year later, the connections have still not been installed. This is clearly the fault of the network operator! As a monopolist, the network operator has exclusive control, and the contractor has no option to choose a different provider, as confirmed by the Court of Appeal in The Hague on May 14, 2024 (ECLI:NL:GHDHA:2024:773).
Given this, the network operator is obligated to make every effort to deliver the connections as quickly as possible, even in cases of congestion in the area. The operator must also consider that the contractor submitted the requests for connections a year in advance.
If you are experiencing similar issues, it may be beneficial to evaluate your rights to compensation at an early stage. You might consider holding the network operator liable for the delays. This can be done individually, but in many cases, it is more effective to pursue a mass claim together with other affected parties.
