Geenstroomclaim investigates compensation for a denied or delayed power connection

Geenstroomclaim investigates compensation for a denied or delayed power connection

October 28, 2024

Stroomaansluitingen bouwproject niet gerealiseerd

Power Connections for Construction Projects Not Delivered

Stel, u bent aannemer en realiseert een nieuwbouwproject. U weet dat het aanvragen van een aansluiting lang duurt. Een jaar voordat u de woningen oplevert, vraagt u reeds de aansluitingen aan.

Een jaar later zijn de aansluitingen nog steeds niet gerealiseerd. Dat valt de netbeheerder aan te rekenen! Zij is namelijk monopolist en een aannemer heeft geen mogelijkheid een andere netbeheerder in te schakelen volgens het Gerechtshof Den Haag 14 mei 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:773.

Daarom dient een netbeheerder zich in te spannen de aansluitingen zo spoedig mogelijk te realiseren (ook als er sprake is van congestie in dat gebied). Ook moet een netbeheerder rekening houden met het feit dat de aannemer al een jaar geleden de aanvragen indiende voor de aansluitingen.

Wanneer u ook tegen deze problemen aanloopt, kan het zinvol zijn om al in een vroegtijdig stadium te (laten) beoordelen wat uw rechten op schadevergoeding zijn. Hierbij kunt u overwegen de netbeheerder aansprakelijk te stellen. Dit kan in dat geval individueel maar vaak beter via een massaclaim met andere gedupeerden.

Imagine you are a contractor overseeing a new construction project. You are well aware that requesting utility connections can take a long time. To avoid delays, you apply for the necessary connections a full year before the project is scheduled for completion.

Yet, a year later, the connections have still not been installed. This is clearly the fault of the network operator! As a monopolist, the network operator has exclusive control, and the contractor has no option to choose a different provider, as confirmed by the Court of Appeal in The Hague on May 14, 2024 (ECLI:NL:GHDHA:2024:773).

Given this, the network operator is obligated to make every effort to deliver the connections as quickly as possible, even in cases of congestion in the area. The operator must also consider that the contractor submitted the requests for connections a year in advance.

If you are experiencing similar issues, it may be beneficial to evaluate your rights to compensation at an early stage. You might consider holding the network operator liable for the delays. This can be done individually, but in many cases, it is more effective to pursue a mass claim together with other affected parties.

Inventory of class action

Are you also experiencing problems due to the overloaded power grid? Such as the consequences of a delayed or denied connection? Sign up for the inventory for the mass claim and possibly receive compensation for the damages suffered.

Inventory of class action

Are you also experiencing problems due to the overloaded power grid? Such as the consequences of a delayed or denied connection? Sign up for the inventory for the mass claim and possibly receive compensation for the damages suffered.

More articles

November 4, 2024

Nieuwbouwwoningen zonder stroom, “onze buurt wordt niet aangesloten”

New-build homes without power, “our neighborhood isn’t getting connected.”

November 4, 2024

Nieuwbouwwoningen zonder stroom, “onze buurt wordt niet aangesloten”

New-build homes without power, “our neighborhood isn’t getting connected.”

November 4, 2024

Nieuwbouwwoningen zonder stroom, “onze buurt wordt niet aangesloten”

New-build homes without power, “our neighborhood isn’t getting connected.”

November 1, 2024

Vol stroomnet overmacht? Niet volgens de Rechtbank Den-Haag

Full Electricity Grid Force Majeure? Not According to The Hague District Court.

November 1, 2024

Vol stroomnet overmacht? Niet volgens de Rechtbank Den-Haag

Full Electricity Grid Force Majeure? Not According to The Hague District Court.

November 1, 2024

Vol stroomnet overmacht? Niet volgens de Rechtbank Den-Haag

Full Electricity Grid Force Majeure? Not According to The Hague District Court.

October 30, 2024

Energietransitie stagneert, transportvermogen geweigerd vanwege congestie

Energy transition stalls, transport capacity denied due to congestion

October 30, 2024

Energietransitie stagneert, transportvermogen geweigerd vanwege congestie

Energy transition stalls, transport capacity denied due to congestion

October 30, 2024

Energietransitie stagneert, transportvermogen geweigerd vanwege congestie

Energy transition stalls, transport capacity denied due to congestion

October 21, 2024

Hoe snel moet een netaansluiting geleverd worden?

How quickly must a grid connection be delivered?

October 21, 2024

Hoe snel moet een netaansluiting geleverd worden?

How quickly must a grid connection be delivered?

October 21, 2024

Hoe snel moet een netaansluiting geleverd worden?

How quickly must a grid connection be delivered?

July 28, 2024

Eneco gaat zonnepanelen van bedrijven op afstand dimmen of uitzetten

Eneco to Dim or Turn Off Company Solar Panels Remotely

July 28, 2024

Eneco gaat zonnepanelen van bedrijven op afstand dimmen of uitzetten

Eneco to Dim or Turn Off Company Solar Panels Remotely

July 28, 2024

Eneco gaat zonnepanelen van bedrijven op afstand dimmen of uitzetten

Eneco to Dim or Turn Off Company Solar Panels Remotely

June 28, 2024

Artikel in Energeia

Article in Energeia

June 28, 2024

Artikel in Energeia

Article in Energeia

June 28, 2024

Artikel in Energeia

Article in Energeia

Load more